职场范文网>职场实用文>承诺书>工程承诺书

工程承诺书

时间：2022-11-06 10:01:39 承诺书我要投稿

工程承诺书

　　在我们平凡的日常里，承诺书对我们的作用越来越大，承诺书是单方意思表示，不具有合同效力。相信写承诺书是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编为大家整理的工程承诺书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程承诺书

工程承诺书 1

　　我单位有幸参加xx（工程名称）工程投标，特作如下承诺：

　　1、工程质量：若我单位中标，将确保工程质量达到x工程标准。如不能达到x工程标准按工程总造价的x予以处罚。

　　2、工期目标：若我单位中标，将确保该工程在x天内完工。如未能按时完工，每滞后一天愿承担人民币x元的罚款，直至工程总造价的x为止。

　　3、质量服务：从竣工验收之日起，我单位将按合同相关条款要求对该工程进行质量跟踪服务，若工程有施工质量问题，我单位愿无条件返修。

　　4、文明施工：我单位承诺在施工过程中，按照施工规范的要求进行文明施工，保证该工程文明施工达到合格标准，力争该工程成为环保优质工程。工程竣工后施工现场环境无污染。

　　5、安全生产：若我单位中标，将确保安全施工，不使用竹木脚手架。保证本项工程施工安全生产达到合格标准，保证本项工程施工无人员死亡安全责任事故。

　　6、工程协调：若我单位中标，我单位承诺在指挥部的领导下，与各施工单位沟通配合，同当地居（村）民保持友好关系。

　　7、民工工资：若我单位中标，我单位承诺将确保民工工资按时支付。

　　8、行业管理：若我单位中标，我单位承诺自觉遵守行业管理。

　　投标单位：（盖章）

　　法定代表人：（签字或盖章）

　　日期：20xx年X月X日

工程承诺书 2

　　工程报价承诺书

　　XXXXX有限公司：

　　先我公司承诺愿意以包干总价万元（大写：万元整）的价格承包XXXXX有限公司位于XXXXXXXX展示中心的装修工程，该工程的包干总价包含按照施工图纸以及双方约定的工作内容完成所需工的全部费用，即包含人工、材料、机械、辅助材料、运输、损耗、成（半）品保护费、清洁费、管理费、验收费、样品费、质检验收费、利润、税金等为完成本工程的其他措施费等所有费用，并充分考虑施工期间各类市场风险和国家政策性调价等全部费用，除因甲方书面同意的设计变更导致经甲方确认的造价变更外，结算时不作调整（该合同包干总价不包含内容为:主灯、沙盘、成品水景台）。

　　并同时承诺应在合同约定工期内完成工程，质量方面应满足相应的质量安全要求。

　　XXXXXX有限公司

　　二O一x年十一月六日

工程承诺书 3

　　本人承诺在东雷抽黄灌区续建配套节水改造项目总干渠（6+064—9+700段）改造工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对施工原因造成的质量问题承担相应终身质量责任。

　　1、不转包或违法分包所承揽的施工业务，严格按照施工图设计文件和施工技术标准进行施工和施工技术标准及规程规范进行施工，不擅自修改设计文件，不偷工减料。

　　2、组织建立健全质量管理体系，组织成立符合规定并满足施工需要的项目管理机构，配备符合规定和合同要求的管理人员，并确保所有人员到岗履职。

　　3、组织质量管理人员学习规程规范、设计文件提出的工艺、工法和技术要求，熟悉相关施工流程和技术，提高质量管理水平。

　　4、按照工程设计要求、技术标准和合同约定，对原材料、中间产品、工程设备等进行检验，未经检验或者检验不合格的，绝不在工程建设中使用；不使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、设备、工艺。

　　5、与具备相应资质的检测单位签订书面检测合同，并将检测合同送监理和项目法人单位备案；在施工中按照设计和规范要求对原材料、中间产品和部分实体质量进行检测；送检试样不弄虚作假，不篡改或者伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

　　6、组织现场质量管理人员严格按照“三检制”要求，真实、准确的做好每一道工序的质量检验和质量自评工作，及时填写工序和单元工程质量评定资料，并报监理单位复核。

　　7、组织人员做好重要隐蔽（关键部位）单元工程的自评工作，并负责收集测量成果、检测试验报告、影像资料等基础资料，派人参加联合验收小组并在质量等级签证表上签字；参加法人验收和政府验收，对工程质量等级提出自评意见并签字，主持编制施工管理工作报告并签字，参加竣工验收。

　　8、对已验收合格并交付使用的工程按规定承担保修责任，并对因施工单位质量原因造成的损失承担赔偿责任或并对合同约定的保修范围内造成的损失承担赔偿责任。

　　9、确保工程施工资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。

　　10、履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。

　　本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

　　承诺人（签字）：___________________

　　身份证号：___________________

　　注册执业资格：二级建造师

　　注册执业证号：___________________

　　职称及专业：工程师/水利水电

　　签字日期：___________________

　　xx年x月x日

工程承诺书 4

　　财政局审计办：

　　我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺：

　　一、我们队报送的与审计相关“工程竣工结算资料”及“工程竣工结算书”的真实性、完整性及有效性责任（详见工程竣工结算资料清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们承担相应的经济责任及法律责任。

　　二、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺：

　　1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工计算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；

　　2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。

　　三、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门勘察现场、核对结算稿等相关审计工作，确保审计工作的顺利进行。

　　四、收到审计部门的审核结算稿，我们将及时组织核对，并于收到之日起10个工作日内将书面意见反馈审计部门，逾期不反馈视为无异议。

　　特此承诺！

　　建设单位（公章）：施工单位（公章）：

　　现场代表签名：负责人签名：

　　承诺时间：年月日

工程承诺书 5

　　为充分体现公开、公平、公正诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下廉政承诺，以保证在招投标活动中无任何违规、违纪行为，接受社会各界监督。若有违反，甘受相应处罚，直至追究法律责任。

　　1、不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

　　2、不以提供不正当利益等方式，向标底编制、审查人员打听标底编制情况，向招标代理单位谋求不正当利益。

　　3、在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

　　4、不提供虚假材料谋取中标成交。在资格预审资料中，主动提供近二年信用档案情况，包括有无不良行为记录和公示期限的证明。

　　5、不与投标人之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向县招投标管委会办公室反映。

　　6、不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

　　7、不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

　　8、中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

　　9、中标后，与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

　　10、主动接受、配合永嘉县招投标市场管理委员会办公室及有关部门的监督检查。

　　承诺单位(盖章)：法人代表(盖章)：

　　联系电话：

　　200 年月日

工程承诺书 6

　　XX有限公司：我单位承建的XX水工程的竣工结算现送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺:

　　一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。

　　二、若上述工程项目审计核减率为10%（含10%）～20%的，审计费用由我单位全额承担。

　　三、若上述工程项目审计核减率为20%（含20%）～30%的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利2%结算工程款。

　　四、若上述工程项目审计核减率超过30%（含30%）的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利5%结算工程款。

　　施工单位（章）

　　年月日

　　法定代表人（签名）：

　　委托代理人（签名）：

工程承诺书 7

项目部：

　　我公司（或本人）承接的贵项目部工程材料供货已在年月日全部供货完毕，项目部已同我公司（或本人，本人作为法定负责人或合法授权委托人）进行完工结算，付清全部材料款和所有费用，不存在遗漏事项，相应与该工程所产生的`所有经济、法律关系也全部终止、解除。我公司（或本人）也已付清了项目部所供货及其涉及第三方等的工程材料全部货款及费用，并已将涉及该工程的所有工人工资发放并已结清工资，保证没有结欠一个工人工资，我公司（或本人）所报的工人工资表全部属实并已依法缴纳了各种税费。

　　如果我公司（或本人）违反以上承诺或项目部及公司发现存在有同上述事实不符事项，从而对项目部及其上级公司造成了不良影响及经济损失，我司及本人在此郑重向项目部及其上级公司承诺承担因此而造成的一切经济损失和法律责任。

　　特此承诺

　　承诺人：

　　20xx年xx月xx日

工程承诺书 8

　　湖北宜化：

　　我公司对在贵公司承接的各项施工工程，保证按时、按质、按量完成，并对施工工程中的各项行为承诺如下：

　　一、严格遵守湖北宜化股份有限公司各项工程管理制度。

　　二、严格按业主方提供的书面工作联系单、施工图纸及审批后的施工方案施工。并积极配合其它工程施工，确保工程进度。

　　三、严格按照业主要求购买工程材料，且工程材料进场后，如实填写材料规格、型号、数量并及时报项目负责人、工程管理人员验收登记签字。并严格按要求堆放。

　　四、按规范要求及时通知监理、项目负责人对到场材料取样送检，材料检验合格后方可使用。

　　五、各分项工程严格按国家标准规范施工。

　　六、及时申报各种隐蔽验收签证和经济签证，申报前自检合格，且申报数据真实准确，条理清楚。

　　七、严格按合同约定的决算标准编制工程决算书，如申报决算金额超过业主方审核金额的10%，愿意无条件承担审减金额的6%的审核费用。审核费用=（报审金额-预决算决算金额*110%）*6%。

　　八、如有违反以上条款或其它工程管理制度等不诚信行为，愿意无条件接受贵公司200----10000元/次的处罚；如有蓄意严重违反以上条款，且造成极度恶劣影响者，愿意无条件接受贵公司的任何处罚直至退场。

　　承诺单位（名称及公章）：

　　法定代表人或委托代理人（签字）：

　　年月日

工程承诺书 9

盐城市建设局：

　　1、依据已收到盐城市建设局建军路、迎宾路、西环路途径唆使牌及综合信息栏的供给、运输、现场装置及维保服务等工作项目标竞价文件，我单位经考核现场和研讨贵方的竞价文件后，决议无保存地接收竞价文件所有条款，愿以国民币（大写）xx元(小写￥：xxx元)的总价承包本招标范畴内的全体名目，并承当任何品质缺点保修义务。

　　2、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面动工告诉单后及时组织制造、供应、运输和现场安装，毫不耽搁本工程的工期，确保在11月15日前竣工。

　　3、假如我方中标，我方将在贵方划定的时光内实现同贵单位签署合同。如果违约，贵单位有权中断我方中标并抉择其它中标单位。

　　4、我方愿动向贵单位无偿供给任何与该项目投标有关的数据、情形和技巧材料。

　　5、我方保障：遵照盐城市现行招标投标治理轨制，严厉依照盐市建字[1998]第17号、盐市建字[1999]第7号文件，处置可能呈现的争议跟问题。如有违背，贵方有权撤消我方的投标资历。

　　6、你单位的中标通知书和本投标文件将形成束缚咱们双方的合同。

　　投标人：xx（盖章）

　　法定代表人或委托代办人：xxx（签字或盖章）

　　日期：xxx年xx月xx 日

工程承诺书 10

　　此次绿化养护工程投标单位必须同意下列养护标准。

　　下列养护标准将视为投标单位做出的养护承诺条款。

　　承诺书须有投标单位及投标人的签章及落款并附于投标书中。

　　通用条款：

　　1、养护单位在施工过程中必须统一着装上岗，着装上必须有醒目的标识。

　　2、养护单位在养护施工过程中必须强调安全生产，施工单位所有养护工人必须购买相关保险，养护施工过程中发生的一切安全事故均由施工单位负责。

　　3、养护单位在合同履行期间必须积极自行应对标段内发生的突发事件。

　　如果因处理上述事件不力而造成的不良后果，甲方将追究其相应的责任。

　　4、养护单位在养护期间须按标准达到甲方要求，如因管理不当引起的苗木损失、损伤，一切费用将由养护方承担，造成后果严重的，甲方将有权终止合同。

　　承诺单位： (盖章) 代表：

　　二oo 年月日

工程承诺书 11

　　致： __________

　　_______公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向贵公司郑重承诺如下：

　　1、我公司生产制作的监控工程质保一年，监控设备质保三年。接到报修电话，半小时做出技术服务响应，一小时内抵达现场解决相关技术问题。

　　2、

　　题。

　　3、

　　4、按国家有关法律规定产品实行三包。我公司针对____项目售后服务小组，组长由____公司项目经理现场培训人员，使其熟练掌握灯箱维护原理，并能解决常见问___担任，坚决执行 “昼夜24小时不间断服务，365天无假日工作”的服务方针。针对___项目在售后服务期间的问题给予及时解决。

　　5、 “质保期”期间由___项目售后服务小组负责安排维修小组对我公司制作安装的跟踪服务，对现场走访时出现的问题及时解决，当时不能解决的，报公司，公司1小时派人员到现场解决，一年现场走访2次。

　　6、质保期后我公司会继续保持与用户联系,随时了解我公司工程产品的售后信息,以便及时采取纠正预防措施,并派专人进行定期检查，使用户放心使用我公司产品。

　　7、质保期满后可续签维护协议，且只收取产品成本费用。在接到报修电话后半小时内响应，给出相应解决方案。一小时内有专业人员带专业工具赶到现场解决故障。

　　10、售后服务期中将有调查问卷给予客户，希望甲方提出意见，帮助我公司不断成长。

　　24小时服务电话：____ ____

　　售后服务电话：____

　　承诺人：

　　______

　　日期：20__年__月__日 (加盖公章)

工程承诺书 12

　　本人_____________身份证号码______________________自愿承接位于_________________________________的装修工程。

　　本人自愿向深圳市网安居信息科技有限公司交纳装修合同款_______________的10%__________________作为工程质量保证金。如果业主对本人的施工不满意，并向网安居公司出具书面文件，本人自原服从网安居公司的安排，将保证金________________无条件赔偿给业主，并接受业主终止合同的处罚。

　　网安居公司只作本人与________________装修合同的见证人，并负责保管工程质量保证金，施工过程中产生的一切经济、法律责任由本人全部承担，施工工地及施工人员的安全又由本人负全部责任。

　　特此保证

　　此保证书一式三份、业主、网安居及本人各执一份，同具法律效力。

承诺单位（公章）：

　　法定代表人或其授权委托人（签字）：

　　日期：年月日

工程承诺书 13

　　依据我单位法定代表人授权委托书，我是中卫市中医院迁建项目室外装饰装修工程工程的勘察单位项目负责人：。为切实履行项目负责人的法定职责，保证工程质量，本人承诺如下：

　　本人承诺在该工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程承担勘察质量责任。在工程建设过程中认真履行下列职责：

　　1、严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程勘察合同所规定的责任和义务。

　　2、严格按照核定的工程勘察资质等级和业务范围开展勘察业务，不超越资质等级许可的范围承揽工程，不转包或违法分包所承揽的勘察业务。

　　3、严格按国家强制性标准要求开展勘察工作，及时整理、核对勘察工作的原始记录，确保取样的真实性、代表性，保证勘察成果内容齐全、图表清晰、数据准确、可靠，结论建议合理；勘察文件满足国家有关法律、法规、技术标准和勘察合同的要求。

　　4、及时解决施工过程中涉及到的勘察问题，积极参加地基验槽、基础验收、竣工验收等工作，保证签署的验收结论准确可靠，按规定及时提交工程质量检查报告。

　　5、承担法律法规及标准规范规定的其他质量责任。

　　勘察单位名称：___________________电话：___________________

　　项目负责人：___________________（签章）身份证号：___________________（祝福语）

执业资格：___________________注册证号：___________________

　　xx年x月x日

工程承诺书 14

　　工程让利作为施工企业对自身权利的处置的意思表示，只要该意思表示不违反法律规定和公序良俗，即可发生当事人预期的法律后果。因此，工程让利是否有效，应审查该行为是否违反招投标法等法律的禁止性规定。

　　1、经招投标的工程让利的效力。

　　实践中，发包人为压低工程价款，多以与承包人在招投标程序之前，双方进行就投标价格、投标方案等实质性的谈判，并签订书面的合同，明确承包人让利的幅度，或承包人单方以承诺书的方式主动作出让利，再例行招投标程序。此种情形是法律禁止的虚假招投标行为，应属无效。

　　《招标投标法》第33 条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。此条为禁止性规范，即低于工程成本价报价竞标为法律所禁止，违反该规定的投标行为无效。该规定有利于维护招标人、投标人的合法利益和自由竞争的正常的建筑市场秩序，有效避免投标人以粗制滥造、偷工减料、以次充好等违法手段不正当地降低成本，以保证工程质量，也是公平、公正和诚实信用原则的要求。如果施工企业所作的让利承诺使得其竞标报价低于成本，其承诺则违反禁止性规定，属于无效行为。

　　根据《招投标法》第46条的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。《招投标法》没有对建设工程合同的“实质性内容”做出明确规定。一般而言，合同实质性内容影响或者决定当事人基本权利义务，指合同约定的工程价款、工程质量和工程期限。因此，在双方当事人按照招投标文件签订建设工程合同之后，承包人的让利行为实质是对工程价款的变更，背离了合同的实质性内容，违反了法律的强制性规定，应认定为无效，特别是在让利行为致使工程价款低于施工成本的情形下。

　　2、非招标工程让利承诺的效力

　　如前述，让利承诺是当事人对自身财产的自愿处置，属于意思自治范畴。只要不违反法律、法规的强制性规定和公序良俗，国家应尊重当事人的意愿，不得对其进行干预。行政机关也不得限制和干预民事主体依据民事基本法律享有的财产自由和人身自由。对于未经过招投标程序签订的建设工程，承包人的让利承诺

　　不适用《招标投标法》及相关法律法规的强制性规定，不应随意干预，应认定为有效。

　　一审法院认为，该《承诺书》违反了招投标法律强制性规定，承诺让利的部分也超出了承建工程所得利润，应为无效。二审法院认为，该让利承诺书构成对工程价款的实质性变更，该承诺书无效，不产生变更《建设工程施工合同》的效力，遂判决驳回乙公司上诉，维持原判。

　　最高人民法院认为，让利承诺书本质上是“黑合同”，招投标活动的基本原则决定了该让利承诺书应认定为无效，承诺让利的原因很复杂，有可能侵害公共利益，并给工程质量带来隐患，坚守中标合同必须信守原则也是规范建筑市场，提高社会诚信的需要。故根据《招标投标法》第46条、最高院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条之规定，招标人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立《建设工程施工合同》后，中标人出具让利承诺书，承诺对承建工程予以大幅让利，实质上是对工程价款的实质性变更，应当认定该承诺无效。

　　【法院裁判要点】一审法院经审理认为，该《承诺书》违反了我国《招标投标法》的强制性规定，且承诺让利的部分也超出了A建筑公司承建工程所得的利润，应归于无效。一审法院遂根据庭审查明的B开发公司已支付A建筑公司的工程款数额等事实，判令A建筑公司向B开发公司返还多收取的工程款520万元。一审宣判后，B开发公司上诉至安徽省高级人民法院，称原判决错误认定A建筑公司在建设工程施工合同签订后所作出的让利承诺为无效承诺，A建筑公司中标后的单方承诺让利不可能影响到招投标活动的公正性，现行的《招标投标法》及相关法律法规也没有任何一个法律条款禁止承包人在工程中标后作出单方让利的行为。

　　另外，在A建筑公司没有提出有关承诺让利超出承建工程利润的抗辩观点的前提下，原审法院径直认定承诺让利超出承建工程利润显然无任何事实依据。因此，A建筑公司让利承诺依法应当作为双方结算工程款的依据。针对B开发公司的上诉，A建筑公司答辩称，让利承诺书违反了《招标投标法》及相关法律法规的强制性规定，一审法院依法认定无效于法有据。该案二审法院审理后认为，由于在一、二审期间，A建筑公司均未主张其承诺让利后的工程价款低于施工成本，亦未出示相关证据，所以一审法院径行认定承诺让利超出承建工程利润没有事实依据，应予纠正。但A建筑公司承诺对承建工程予以大幅让利，该让利承诺书构成对工程价款的实质性变更，应属无效。二审法院依据上述认定判决驳回上诉，维持原判。

　　【法理分析】承包人通过招投标程序中标并与发包人签订建设工程施工合同后，又向发包人出具大幅让利的承诺书的法律效力问题，实践中有两种不同意见：一种意见认为，工程中标签约以后，承包人单方出具让利承诺书对承建工程予以让利，该让利承诺书构成对中标合同实质性内容的变更，依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条之规定，该承诺无效；另一种意见认为，承包人在中标后向发包人出具让利承诺书，系双方当事人之间的真实意思表示，是目前建筑市场的普遍现象，应认定为有效，但法院在双方约定的基础上可适当限制让利比例。最终，安徽省高级人民法院在该案二审中采纳了第一种意见，最高人民法院民一庭法官在该案终审判决后也专门撰文，明确支持第一种意见。其中心理由是：让利承诺书本质上属于“黑合同”。虽然承包人出具让利承诺书系单方民事法律行为，但发包人对此表示接受认可，双方便形成了合意，从而符合合同成立的要件。如果照此履行，明显与中标备案合同实质性内容相背离，构成对招投标活动基本原则的违反，由此，让利承诺书的内容因与中标备案合同实质性内容不一致而成为“黑合同”，导致该承诺无效，双方结算时仍应该以中标备案合同为准。

　　【本案给我们的启示】不少建设

　　工程的发包人在正式签约以后，往往要求承包人出具让利承诺书，基于发包人处于优势地位的市场现状，大多数承包人会认为只要出具了让利承诺书，工程让利部分肯定是打水漂了，于是被动地予以接受，任由发包人把这部分利益装入自己的口袋。通过该诉讼纠纷案我们可以看到，发包人以这种方式侵蚀承包人承建工程的应得利益其实是得不到法律保护的。我们由此得到启示，一旦因方圆以案说法106工程欠款问题发生诉讼纠纷，若让利承诺书属于“黑合同”的范畴，我们完全可以像该案中的承包人那样，从维护企业的合法权益出发，在诉讼过程中依法据理力争，把承诺让利部分重新争取回来，从而增加一笔可观的效益。