付款协议书[通用15篇]
在充满活力,日益开放的今天,协议的使用成为日常生活的常态,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么协议的格式,你掌握了吗下面是小编整理的付款协议书,希望能够帮助到大家。
付款协议书1
甲方:_____________
乙方:_____________
甲方因“丽江1号生态村”建设需要,于___年____月____日将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工,于___年____月____日将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算,双方就建设工程款支付事宜经协商一致,签订协议如下,必须严格遵守。
一、建设工程施工情况:乙方已经于___年____月____日完成了全部承包范围内的施工项目,并已经作竣工验收。
二、工程价款:乙方已经向甲方提交了《工程结算书》,甲方也作了审核,现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整(103600000.00元),至___年____月____日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)。
三、工程款支付:对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)甲方不作现金支付,而是以销售商品房形式支付乙方,即甲方将商品房销售给乙方,乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米,具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额,由乙方两家公司自行协商解决,与甲方无关。
四、房屋转让:本协议签署后,乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方转让。但无论转让金高低,乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户,甲方开具购房《发票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回时间为叁个工作日内。
五、工程结算:本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理,甲方委托有权机构作竣工结算,无论结算金额高低,但乙方必须配合完善。
六、建安税费:建筑工程余款的建安税由甲方承担,并向乙方出具税票。
七、税、费承担:按国家法律规定,甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费(包括:契税、维修基金、办证费)。
八、产权登记:甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》,及时办理合同备案,配合乙方办理产权登记。
九、本协议签署后,甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售,若甲方将冲抵工程款的.房屋再行销售,必须承担乙方的全部经济损失,并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。
十、工期拖延的责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。
十一、工程保修:由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任,具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。
十二、丽江市建筑工程有限公司于___年____月____日向甲方交纳了人民币伍拾万元整(500000.00元)的合同履约保证金,该款甲方不作退偿,乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用,甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。
十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。
十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十五、本协议壹式陆份,甲方持两份,乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。
甲方:_____________乙方:_____________
日期:_____________日期:_____________
付款协议书2
公司:xxxx
我公司(xxxxxx公司)由于跟xxxxxx公司有业务往来,并欠其公司材料款。
现有贵公司欠我单位工程款万元(xxxx万元)(大小写金额),委托贵公司将所欠我公司工程款中万元(万元)(大小写金额),转为支付xxx公司,由此引发的一切法律纠纷由我单位承担,与贵公司无关!
特此委托,请予办理为感!
委托单位:xxxxx(公章)
法人签字:xxx
单位名称:xxxxxxxx
收款单位:xxxxxx(公章)
法人签字:xxx
单位名称:xxxxxxx
附:1、委托单位营业执照副本(有年检记录复印件,加盖公章,注明此复印件仅用于湖北梦都建筑劳务有限公司与湖北罡泰建设工程有限公司公司转账使用)
2、授权委托书
日期:20xx年xx月xx日
付款协议书3
甲方:xxxx汽车装饰品有限公司
乙方:xxxx建筑安装有限公司
经甲、乙双方平等友好协商,就甲方为乙方垫付xx市建设工程质量监督站施工质量保证金款(以下称“垫付款”事宜,达成本协议书,以兹共同信守。
第一条 垫付款金额 经乙方申请,甲方同意为乙方垫付款总金额为伍万元整(¥50000.00元)人民币,该款项仅限于用作xxxx汽车饰品有限公司建厂房工程施工质量保证金。
第二条 垫付款期限
在本协议书签订生效后3日内,甲方将垫付款资金一次性打入乙方指定的银行账户,开户行:邮储银行xx市xx支行,账号:
第三条 垫付款资金的`偿还
顶抵xxxx汽车装饰品有限公司厂房工程款
第四条本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第五条经双方法定代表人签字并盖章后生效。
第六条本协议履行过程事中如发生争议,应协商解决,协商不成的,提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼处理。
第七条本合同于20xx年xx月xx日在xx省xx市签订。
甲方(盖章);
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
付款协议书4
甲方:
乙方:
甲方为了加强内部付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:
一、对乙方开票的规定:
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票,开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定:
甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外,甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的,必须提前与乙方进行解释沟通,并争得乙方同意,否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。
三、对乙方延迟交货的规定:
甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单,除人力不可抗力因素以外,乙方应严格按照与甲方确认的订单中的`交货时间进行交货,否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款,延期付款时间的计算:延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数X 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。
四、对付款方式的规定:
一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。
五、其他规定:
甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
六、协议生效:
本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份,双方各持一份为凭。
七、协议有效期:
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。
甲方签字: 乙方签字:
盖章 盖章
付款协议书5
甲方:
乙方:
依据双方_____________年__________月__________日签订的._____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围,
该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:_________________
一、工程结算范围:___________________________________(参照承包范围)。
二、工程结算造价:_________________大写:______________元,小写:______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。
三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共__________份,发包人__________份,承包人__________份,监理单位__________份。
四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。
甲方:
乙方:
签订日期:
付款协议书6
甲方:
乙方:
甲乙双方为了加强内部付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:
一、对乙方开票的`规定:
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票,甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定:
乙方向甲方提供铺底资金付款方式:既第一二三个月的货款押在甲方,到第四个月货款结算后甲方收到乙方发票后的7天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外,甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的,必须提前与乙方进行解释沟通,并争得乙方同意,否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。
三、对付款方式的规定:
付款方式采取:乙方只接纳现金或汇款,汇票,支票。
五、其他规定:
甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
六、协议生效:
本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份,双方各持一份为凭。
七、协议有效期:
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
盖章 盖章
签订日期: 签订日期:
付款协议书7
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至月款¥ 元(大写: ),现关于该货款的问题双方达成如下协议, 甲方同意乙方在 年月 日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
二、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的.,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的 1% 向甲方支付滞纳金。
三、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:乙方 :
还款协议
甲方:
乙方:
一、截至月日,乙方尚欠甲方借款¥写: ,现甲乙双方达成协议,乙方在 年 月 日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
二、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期借款的1% 向甲方支付滞纳金。
三、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:乙方 :
付款协议书8
甲方:______________,男,_____________年__________月__________日出生;_______________,
女,_____________年__________月__________日出生,现住址:______________省_____市__________街道__________号
乙方:______________,男,_____________年__________月__________日出生,现住址:______________省_____市__________街道__________号
甲方_______________、_______________是乙方之__________,甲方决定赠与乙方个人购买房屋首付款项。
依照《民法典》等有关法律规定,双方达成如下赠与协议:
第一条、甲方赠与乙方现金_______________,_______________元(人民币壹拾贰万肆仟玖佰捌拾肆元整)归乙方个人所有,不属于夫妻共同财产。
第二条、赠与财产用途:_________________
甲方赠与乙方的现金_______________,_______________元(人民币壹拾贰万肆仟玖佰捌拾肆元整)用于乙方购置个人住房。购置房屋为_____省_____市_______________商品房,位置为__________楼_____单元_______________号,面积为_____________平方米。
第三条、赠与财产的交付时间、地点及方式:_________________
1、交付时间:______________年__________月__________日
2、交付地点:______________省_____市_____支行
3、交付方式:_________________甲方将赠与的现金通过银行卡(甲方开户行为_________________支行;卡号为__________________)转入_____公司指定的房屋首付款交易账户(房屋首付款交易账户户主姓名为_______________,卡号为__________________)。
4、乙方收到甲方赠与财产后,应当出具合法、有效的收据,以证明收到赠与款项。
第四条、赠与合同应注意的事项
1、赠与合同的内容要具体明确。赠与合同主要包括:_________________合同当事人双方、赠与的财产名称、财产目前状况、赠与合同履行的时限以及方式、赠与是否附条件以及什么条件、赠与合同的违约责任以及争议解决方式。
2、从赠与人的角度考虑,若赠与行为在交付财产或转移权利之前有可能撤销,建议不对赠与合同进行公证,因为一旦公证将很难撤销;从受赠人的角度考虑,若担心赠与人在赠与财产权利转移之前撤销赠与,则应积极劝说赠与人将赠与合同进行公证。
3、如果赠与人在赠与财产时对受赠人有一定的要求,则可作为一个赠与的条件。如果受赠人无法满足赠与人提出的条件,或者受赠人的行为让赠与人不满意,则赠与人可以名正言顺的.拒绝履行赠与义务。
4、赠与的财产依法需要办理登记等手续的,应当约定办理有关手续的内容。
5、赠与人应在赠与合同中说明赠与财产存在的瑕疵,否则由此给受赠人造成损失的将承担责任。
第五条、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________________乙方:_________________
电话:_________________电话:_________________
年 月 日
付款协议书9
购货单位(以下称乙方):________________
地址:__________________________________
邮码:__________________________________
电话:__________________________________
法定代表人:____________________________
职务:__________________________________
受托单位(以下称丙方):________________
地址:__________________________________
邮码:__________________________________
电话:__________________________________
法定代表人:____________________________
职务:__________________________________
承兑单位(以下称丁方):________________
地址:__________________________________
邮码:__________________________________
电话:__________________________________
法定代表人:____________________________
职务:__________________________________
乙、丙、丁三方为执行财托字第____号“财产信托基本协议”中有关延期付款的规定,进一步明确各自的权利和义务,特补充订立以下条款:
一、乙方因暂时无力支付货款,要求分期付款。丙方同意接受财产信托,并相应提供融资,代乙方先向供货单位垫付货款,丁方同意承担付款担保责任,并签发银行承兑汇票。
二、乙方延付货款期限为____年____月。分____次还清,具体还款日期和金额为:
第一次偿还日期:____年____月____日,金额____元。
第二次偿还日期:____年____月____日,金额____元。
第三次偿还日期:____年____月____日,金额____元。
第四次偿还日期:____年____月____日,金额____元。
三、丙方按“财产信托基本协议”第4条规定收到供货单位递交的'发票、运单等交易单证后,即转送丁方,由丁方通知和督促乙方于5日内办妥银行承兑申请手续,并按前条分期还款的日期、金额相应签发银行承兑汇票,及时送达丙方。
四、丙方垫付的信托财产货款,视同对乙方的贷款,比照银行贷款收息办法,按6‰月利率直接向乙方收取融资利息。
五、乙方应于银行承兑汇票到期日前按规定将承兑票款足额交存于丁方,以备丁方按期兑付。如乙方不能按时交存,丁方除比照签发空头支票的规定,对乙方处以票面金额1%的罚金外,并即主动在乙方的银行帐户划收承兑的票款和延付期间按月6‰的利息及利息金额20%的罚息。
六、丙方于承兑汇票到期日通过银行代付报单直接向丁方划收承兑票款,收回融资,丁方应无条件支付承兑款项。
乙方:__________________
代表人:________________
_______年_______月____日
丙方:__________________
代表人:________________
_______年_______月____日
丁方:__________________
代表人:________________
_______年_______月____日
付款协议书10
我们在(工程名称)组施工,为了便于领取此次工人工资,我们一致自愿委托 (身份证号码 )为我们的'。全权委托代理人,代表我们领取此次工程款。委托事项如下:
1、代表我们与劳务公司进行劳务费结算;
2、代表我们与劳务公司交涉和转达我们的意见;
3、代表我们领取此次工程款;
4、因委托人的责任造成不良后果的均与劳务公司、项目部无关,我们自愿承担一起责任和后果;
5、本委托书有效期至本次劳务人工费完成及结算为止。
委托人(签字):
受托人(签字):
_年_月_日
付款协议书11
甲方:红快科技
乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一、乙方将从甲方处购买一台电脑,合计人民币(金额)。乙方应于(日期)先行支付货款。余下货款将分(次数)期支付给甲方,并于(日期)结清全部货款。如果乙方未能按时结清所欠货款,甲方有权收回所售电脑,并不予退还已付货款。
二、甲方应就乙方购买的'分期付款机器提供与正常售出的机器一样的售前、售中、售后服务,并负责提供质保。
三、如果乙方违反协议条款,担保人将承担乙方全部责任。除协议中列明的条款外,任何未盖及的事宜,双方应进行友好协商解决。
甲方:
乙方:
担保人:
生效日期:
付款协议书12
甲方:
乙方:
合同付款账号变更协议
一、 鉴于乙方公司原收款帐户已作注销变更,现经双方协商一
致同意,将原合同(《*********合同》,下称原合同)中第xx条第xx款中约定的款项支付帐号由原帐号:
xx-xxx-xxx-xxx-x,开户行:xx-xxx-xxx-x,变更为帐号:xx-xxx-xxx,开户行:xx-xxx-xx,原合同中双方约定的`第二期及第三期款项将转入变更后的帐户收取,乙方收到该款项后需确保按原合同约定提供相应收款票据。
二、 其它条款仍按原合同执行。
三、 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
附件:乙方原帐号注销银行证明文件
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
付款协议书13
委托方:_____(甲方)
住址:
受托方:_____(乙方)
住址:
经_____年_____月_____日甲乙双方协商同意,乙方自愿帮助甲方在_____购住房一套,面积_____平方米,购房总价_____元,为圆满完成这一工作,双方协商达成以下协议,并诚信守约。
一、甲方委托乙方在_____购房一套,购房款(含预购款、结算款)全部由甲方承担,乙方不承担购房款。
二、购房期间,凡涉及交购房款,甲方必须按期交纳,否则,凡延期交纳造成的损失,全部由甲方承担,乙方不承担任何责任。
三、购房期间如发生的售房方需与购房户签订协议、法律文书以及交纳所涉及的购房款资金甲方委托乙方办理,所需购房资金以售房处票据为证,售房方通知交预购款、结算款时乙方应该提前通知甲方,否则,因延误交款期造成的损失由乙方承担。
四、甲方委托乙方购买的住房的房产所有权、使用权全部归甲方所有。
五、该房竣工、房产公司将该房交付乙方后,乙方必须将房产证、所购住房以及与所购房有关的证件、手续在10日内交付甲方,不得以任何理由拒绝按时交付甲方,也不得以任何理由随意增加购房以外的费用,否则乙方必须全部赔还甲方在此期间交乙方的`购房款、由此款所产生的同期银行贷款利息,并承担给甲方由此带来的其它损失。
甲方:_____
乙方:_____
_____年_____月_____日
付款协议书14
代付款协议书
(下称“本协议”)
本协议由以下各方在__年_月_日在_地区签订。
甲方:(供货委付方全称)
乙方:(受货代付方全称)
丙方:(供方受款方全称)
现甲乙丙三方经友好协商,就乙方代为甲方支付甲方所欠丙方款项的相关事宜,达成如下付款协议:
一、乙方代替甲方支付款项,乙方同意在__年_月_日向丙方支付甲方货款共计人民币___元(大写:人民币___元整)。
二、乙方向丙方支付本协议第一条所述的款项后,即视为乙方对甲方履行完毕相应金额(具体金额以丙方实际收到的乙方代为支付的款项为准)的付款义务,甲方将根据实际收款情况,向乙方开具符合法律规定的发票。
三、因乙方代为付款而导致甲乙双方可能发生的债权债务关系及发票关系,由甲乙双方另行约定,丙方无须向乙方偿还本协议第一条所述的.款项,亦无须向乙方开具任何形式的发票。
四、本协议仅就代付款事项进行确认,不免除乙方对仍未支付货款(即到期货款本金-乙方代甲方并实际支付至丙方的金额)的付款责任,不免除乙方就全部到期货款本金(包括由乙方代为支付的金额)应承担的延期付款违约金等责任,乙方仍对全部到期且未支付的货款及因延期支付产生的违约金承担付款责任。_五、因本协议产生的争议,各方应协商解决,协商不成,各方均同意提交至甲方所在地人民法院裁决。_六、本协议一式肆份,甲方执两份,乙丙双方各持一份,自三方盖章之日起生效。
甲方:____乙方:____丙方:_签字(盖章):__签字(盖章):__签字(盖章):
付款协议书15
甲方(委托方):
通讯地址:
联系电话:
乙方(付款方):
通讯地址:
联系电话:
丙方(收款方):
通讯地址:
联系电话:
鉴于:
1、甲方与丙方于年月日签订《____合同》(以下称“合同”)。
2、甲方尚未完成工商注册手续,无法开立银行账户。
3、乙方为依据中华人民共和国相关法律法规依法成立并有效存续的法人。现经三方协商一致,就甲方委托乙方代为向丙方支付合同价款的相关事宜达成本协议,内容如下:
一、基本内容
1、甲方委托乙方代为向丙方支付全部合同价款¥____(大写:人民币____元)。
2、乙方同意接受甲方的委托,通过乙方账户按照合同约定的付款时间向丙方支付合同价款。
3、丙方收到合同价款后,向方开具发票。
4、丙方收到合同价款后,视为甲方已按合同约定履行付款义务,丙方不再另行要求甲方支付合同价款。
5、甲方完成工商注册登记手续后,须立即办理银行开户手续,并于开立银行账户之日起日内,将全部合同价款偿还给乙方。
二、违约责任
1、若乙方未按本协议的.约定向丙方付款,由甲方按合同约定向丙方承担违约责任。
2、丙方违反合同及本协议约定的,应向甲方承担违约责任。
三、争议的解决
因签订、履行本协议所引发的一切,若各方无法协商解决的,任何一方均有权向____法院提起诉讼。
四、其它
1、本协议一式____份,各方各执____份,具有相同的法律效力。
2、本协议自甲方筹备组负责人签字并加盖甲方临时合同专用章;乙、丙两方法定代表人或授权签署人签字并加盖各自公章之日起生效。
甲方:
签订时间:____年____月____日
乙方:
签订时间:____年____月____日
丙方:
签订时间:____年____月____日
【付款协议书】相关文章:
付款协议书05-28
付款协议书02-10
付款的协议书02-23
房屋付款协议书06-06
货款付款的协议书02-01
个人付款协议书02-08
工程付款协议书11-19
预付款协议书05-27
委托付款协议书05-25
委托付款协议书02-16