工程合作协议书范本
在现在社会,用到协议的地方越来越多,协议能够成为双方当事人的合法依据。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编收集整理的工程合作协议书范本,欢迎阅读与收藏。
工程合作协议书范本 篇1
甲方: 中阳建设集团有限公司 (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为推行项目法施工,强化项目管理,增强企业集团优势。通过招投(议邀)标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将 与乙方设立塘厦新亚洲工程部 ,为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠,双方达成如下协议:
第一条 工程名称及工程地点:
1、工程名称: 东莞新亚洲工业城开发有限公司
2、工程地点: 东莞塘厦
3、合同造价: 大约5亿元人民币〈建筑面积3900平方米。〉
第二条 承包指标:
1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。
2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。
3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方 1%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。
4、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在0.5‰以内。
5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。
第三条 费用交纳办法:甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的 1 %(其中暂扣税金(按国家税率定%、履约保证金(按业主要求定%)(该保证金在工程竣工结算完成,无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务,工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。)、
第四条 双方的责任:
一、 甲方的责任:
1、 负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。
2、 审核乙方编制的施工方案和预结算。
3、 组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。
4、 负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。
5、 负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。
6、 甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况,工资由乙方承担,工资从开工起计算,竣工后终止每月3000元∕月
7、 报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担(属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元∕次)
二、 乙方的责任:
1、 负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。
2、 严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。
3、 负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。
4、 乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发现,罚款伍万元∕次,并保留诉诸法律的权利。
5、 服从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。
第五条 奖罚
1、 工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的`罚款由乙方全部承担,另加罚总造价的万分之一。
2、 无重大安全事故发生,如发生重大安全事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。
3、 质量无重大事故,合格率100%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。
4、 在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担,并追究主要负责人的行政和经济责任。
第六条 其他:
1、 本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。
2、 本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。
3、 本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
年 月 日
工程合作协议书范本 篇2
协议书编号:
协议书类型:
签订日期:
签订地点:
本建筑工程合作协议书(以下简称“协议书”)由以下各方根据法律法规的规定,自愿遵守并共同签署:
甲方(委托方):
公司名称:
法定代表人:
地址:
联系电话:
乙方(承包方):
公司名称:
法定代表人:
地址:
联系电话:
甲乙双方,为了共同履行并完成下述建筑工程项目,经友好协商,达成以下协议:
第一条:项目概述
1.1项目名称:[项目名称]
1.2项目地址:[项目地址]
1.3项目工期:[项目工期]
1.4项目预算:[项目预算]
第二条:合作内容
2.1甲方委托乙方承接上述项目,乙方将按合同要求完成工程设计、施工、监理等相关工作。
2.2乙方承诺在工程施工过程中,严格按照相关法律法规和技术标准,确保工程质量。
2.3甲方有权对工程进程和质量进行监督和检查,并提出合理的建议和要求。
2.4乙方应按时交付合同约定的工程成果,并在竣工验收合格后完成相应结算工作。
第三条:合同价款及付款方式
3.1本项目合同价款总计为:[合同价款总计]
3.2付款方式:
3.2.1预付款:乙方根据工程进度,并出具付款申请单,甲方按照约定的比例及时支付。
3.2.2进度款:根据工程进度,甲方按照合同约定的比例及时支付给乙方。
3.2.3最终结算款:工程竣工验收合格后,甲方按照合同约定进行最终结算。
第四条:违约责任
4.1若乙方未按照约定的时间完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的.违约责任,并有权解除合同。
4.2若甲方未按照约定的时间支付合同价款,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并有权终止工程施工。
第五条:知识产权和保密义务
5.1乙方在工程过程中所设计的图纸和相关信息,无论是否施工,均归甲方所有。
5.2甲方在工程过程中向乙方提供的技术资料、经验和商业机密等,乙方应保密并不得泄露给第三方。
第六条:争议解决
6.1若在履行本协议过程中发生争议,甲方和乙方应友好协商解决。
6.2若协商不成,任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
第七条:协议变更与终止
7.1本协议一经签署,即生效,并对双方具有法律约束力。
7.2本协议经双方协商一致,可进行修改、变更或终止,须采用书面形式。
第八条:其他事项
8.1本协议及其补充协议构成双方之间的完整合意。
8.2本协议自双方签署之日起生效,至项目竣工验收并完成最终结算之日止。
(以下无正文)
甲方: 乙方:
签字: 签字:
日期: 日期:
工程合作协议书范本 篇3
甲方: ,男,汉族, 年 月 日出生,住 ,身份证号: ,手机: 。
乙方: ,住址: 。
法定代表人: ,职位: 。
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款:
第一条 总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方 签订的《 工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目的安排及费用
2.1该工程项目位于××工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定帐户( 银行账户名: ,账号: )。
2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
2.6乙方向甲方支付工程有效标价 5 %的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的 95 %。
第三条 甲方职责
3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《 工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条 乙方职责
4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。
4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。
4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的.各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条 违约责任
5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的 50 %作为补偿。
5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款 %的违约金,并继续承担本合同义务。
第六条 纠纷解决
6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。
第七条 效力问题
7.1本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持一份。
7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条 其他条款
8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
8.2本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
8.3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
8.5其他约定:
甲方: 乙方:
(盖章)(盖章)
地址: 地址:
法人代表或授权人: 法人代表或授权人:
电话: 电话:
协议签字盖章日期:年月日
工程合作协议书范本 篇4
甲方:__________有限公司(以下简称甲方)
地址:
乙方:__________(以下简称乙方)
地址:
甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同(以下简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。
第一条:工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条:甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条:乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起______日内,向甲方交纳:甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。
5、负责自本协议签字之日起______日内,向甲方交纳:本协议履约保证金______元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。
9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条:印章管理项目
经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条:费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的______%(含变更、索赔费用)。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的'各种税赋,并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:于每月______日前汇至甲方指定账户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。
第六条:违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受污染方的经济损失。
4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。
5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。
6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的______‰每日向甲方支付滞纳金。
7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条:其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行。
第八条:因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条:附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后终止。
2、本协议一式______份。甲方______份,乙方______份。
甲方:(盖章)
代表:
______年______月______日
乙方:(盖章)
代表:
______年______月______日
工程合作协议书范本 篇5
建设单位(以下简称甲方):__________________承包单位(以下简称乙方):__________________
工程名称:__________________
工程地点:__________________
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、协议内容:
(一)登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。
4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。
(三)电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。
2、所有交、直流电的`金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。
(四)动火要求
1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
(五)室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。
2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
(八)文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
(九)施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
(十)工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方单位(章)乙方单位(章)
代表人:_________项目负责人:_________
工程合作协议书范本 篇6
甲方:(以下简称甲方)
地址:
法定代表人:
联系电话:
电子邮箱:
组织机构代码:
乙方:(以下简称乙方)
地址:
法定代表人:
联系电话:
电子邮箱:
组织机构代码:
经互相协商,甲、乙双方达成如下合作协议:
第一条 合作目的
甲方与乙方为开发某一工程项目,根据合作协议书上述约定,着手组建工程联合体,共同合作,提高项目的安全保障、工程设计和施工的精度和效率,促进发展各自的经济实力,并取得合理的经济效益。
第二条 工程联合体的组建
甲方与乙方按照互相平等、协作、共赢的原则,组成工程联合体,共同承担该工程项目,并各自分配自己的职责和任务。
第三条 工程联合体的职责
1、甲方负责工程项目的前期策划、研究、调查、评估、规划、设计等工作,包括初步设计、施工图设计等工作;
2、乙方负责工程项目的施工,包括施工组织设计、施工过程中的人员和设备的管理、工艺技术的研究和应用等工作;
3、甲方和乙方一起完成施工的质量、安全和进度管理;
4、两个合作方共同进行技术工程的培训和优化。
第四条 工程联合体的管理方式
1、甲方和乙方各派出一名代表,组成工程联合体管理小组,全面负责工程联合体规划、组织、协调和管理工作,解决工作中的问题。
2、工程联合体管理小组按照双方的协议约定,提出管理方案,并经双方签字确认,并在工程联合体执行过程中,及时调整与完善。
第五条 工程联合体的资金来源
1、工程联合体以两个合作方各自投入的资金作为基础。
2、双方约定合同分配合同规定和责任制度,使两个合作方的`投资保持平衡。
3、如有必要,双方通过合作协议书协商商议投资款源问题。
第六条 工程联合体的合同及付款方式
1、甲、乙双方各自承担所签订的合同的责任,并在合同中对各自的责任和任务作出明确的规定。
2、工程联合体可以采用相对固定的投标方式来完成工程合同的签订,工程合同的履行也决定于双方如约履行权利义务。
3、付款方式按照考虑到工程投资的特殊性和其重要性的执行期限,按照约定的履行权利义务一次性付款。
第七条 合作期限及变更
1、合作期限自合同签订之日起,一年内正。在合作期限到期前,如双方各自具备向第三方签署工程承包合同的条件,双方可以继续建立工程联合体,并将其期限继续协商。
2、如果出现需要变更协议的情况,双方应按照事实进行商议。
第八条 保密原则
1、双方必须对工程项目以及工程联合体的内部工作情况进行保密,不得向任何第三方或是竞争对手泄露相关信息。
2、对工程项目的相关信息、技术资料等的保密,包括同意任何方式的知识产权的使用权利。
第九条 合作协议的解决
双方在合作过程中出现的争议,应当先通过友好协商的方式解决。如协商仍未能解决争议,双方均有权向仲裁单位寻求仲裁。
第十条 合作协议的效力和履行
本合作协议书为对甲、乙双方具有约束力的合法协议,双方应当全面履行合作协议书所约定的义务和责任。
且本合作协议经过双方签字确认后即生效,签字后请电邮确认并交换电子版正式合同。
甲方:(盖章)
签字:_________
授权代表人:
签字:_________
日期:________________
乙方:(盖章)
签字:_________
授权代表人:
签字:_________
日期:________________
备注:本合同一式两份,甲、乙各执一份,具有同等法律效力。
工程合作协议书范本 篇7
甲方:(以下简称“甲方”)
地址:(以下简称“地址”)
电话:(以下简称“联系电话”)
乙方:(以下简称“乙方”)
地址:(以下简称“地址”)
电话:(以下简称“联系电话”)
鉴于甲方与乙方在工程承包方面存在合作意愿,经双方协商一致,自愿达成以下协议:
一、项目概述
1.1项目名称:(以下简称“项目”)
1.2项目地点:(以下简称“项目地点”)
1.3项目内容:(以下简称“项目内容”)
1.4项目时间:(以下简称“项目时间”)
二、合同期限
2.1合同期限自(以下简称“合同期限”)起至(以下简称“合同期限”)止。
2.2合同期限届满后,若乙方对项目内容进行调整或变更,双方需重新协商并达成书面协议。
三、工作内容
3.1甲方应按照乙方提供的项目计划书和设计方案,对项目内容进行施工,并保证施工进度和质量。
3.2乙方应按照甲方的要求,提供必要的材料、设备、工具等物资,并承担乙方所承担的工程费用。
3.3双方需按照合同约定的工程内容,完成工程任务,并保证工程的按时完成。
四、工程费用
4.1本工程的费用由乙方负责支付。
4.2本工程的费用包括:(以下简称“工程费用”)
4.2.1材料费:(以下简称“材料费”)
4.2.2设备费:(以下简称“设备费”)
4.2.3人工费:(以下简称“人工费”)
4.2.4其他费用:(以下简称“其他费用”)
四、工程质量
5.1乙方应按照合同约定的工程内容,完成工程任务,并保证工程的按时完成。
5.2乙方应按照合同约定的`质量标准,保证工程质量。
五、合同变更
6.1本合同在履行过程中,如发生需要变更的情况,双方需协商一致并达成书面协议。
6.2乙方在施工过程中,如需变更工程内容或调整施工方案,应事先征得甲方同意。
六、合同解除
7.1双方因故需要解除本合同时,应提前30天书面通知对方,并办理合同解除手续。
7.2一方因违约而解除本合同,给对方造成经济损失的,应承担赔偿经济损失的责任。
七、违约责任
8.1一方未按本合同约定的期限付款的,应向对方支付逾期付款的违约金。
8.2一方未按本合同约定的质量标准完成的工程的,应向对方支付违约金。
8.3一方违反本合同约定的,应向对方支付违约金。
八、争议解决
9.1双方因本合同的履行发生争议,应协商解决。
9.2协商不成的,双方可向(以下简称“争议解决机构”)申请调解,调解不成的,双方可向(以下简称“仲裁机构”)申请仲裁。
九、其他约定事项
10.1双方应严格遵守本合同的约定,如有违反,给对方造成损失的,应承担赔偿损失的责任。
10.2本合同未尽事宜,双方可协商达成书面协议。
10.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签字:
签字:
日期:
日期:
工程合作协议书范本 篇8
甲方:乙方:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲方与乙方经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业管理咨询业务合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供业务机会时,应严格保守甲方与客户方的商业秘密,不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
三、甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。
四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的,甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定,原则上按实际收费金额的一定百分比执行,按实际到账的阶段与金额支付,具体为每次到账后的若干个工作日内支付。风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的'情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
五、违约责任:风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
1、合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时,如未按约定支付乙方款项的,每延迟一天增加应付金额的5%,直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理:如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向____市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、本协议有效期暂定________年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从________年____月____日至________年____月____日止。本协议到期后,甲方应付未付的信息资源费用,应继续按本协议支付。
八、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长________年。
九、本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。甲方:(公章)代表签字:签约地点:签约日期:乙方:代表签字:签约地点:签约日期:
工程合作协议书范本 篇9
第一章 总则
一、本协议是为了规范工程联合体合作,建立并完善各方合作机制,促进合作共赢,实现合作的最终目的而制定的合作协议。
二、本协议所涉及的工程项目包括但不限于建筑、市政、桥梁、路基、地下管线等。
三、本协议各方承诺在合作过程中,遵守有关法律、行业标准和规范。同时,各方要本着互谅互让、责任共担的原则,以友好合作的态度共同推进工程进度。
四、联合体采取负责人制度,共同承担工程的义务和责任。
第二章 联合体的组成和各方的权责
一、组成
1、甲方(出资方)本单位为工程所必须的专业、施工队伍和资金提供方,负责前期工作;
2、乙方(设计方)为工程提供设计方案;
3、丙方(施工方)为工程提供施工队伍和技术,承担工程施工任务;
4、丁方(监理方)负责工程质量和工程进度监理。
二、各方权责
1、甲方为工程所必须的专业、施工队伍和资金提供方,应根据工程施工的需要,提供相应人员和物资。甲方还应尽可能地为其他方提供支持和帮助,共同推进工程进度,确立工程质量标准,并进行核算和规划工作。
2、乙方提供设计方案,应在规定时间内完成设计方案并提交。设计方案应符合国家、行业标准和规范。同时,乙方还应按照约定的合同要求检查施工过程中的质量问题。如果出现质量问题,乙方应及时协调解决。
3、丙方负责工程实际施工任务,应在规定周期内完成施工任务。同时,丙方还应对施工过程中的质量问题进行监督和协调。如有问题,应及时与乙方和丁方协商解决。
4、丁方负责工程质量和进度监理,应定期检查工程施工质量和进度,并在丙方施工过程中及时发现和解决质量问题。监理方应独立开展监督和管理工作,独立向项目负责人报告监督和管理情况。
第三章 工程实施
一、工程实施原则
1、各方应本着优质、高效、安全、环保的原则,共同推进工程进度,确保工程质量;
2、工程采取施工图纸审核制度,各方应认真审核,确保设计合理可行、符合相关规范;
3、施工过程中必须遵循相关法律法规,有危险源必须进行安全措施,确保施工环境安全可靠;
4、各方须加强沟通协调,共同解决工程中的问题;
5、工程竣工后应检查验收,如发现问题,需及时整改。
二、工程实施要求
1、甲方应按照规定的时间和要求,提供所需的专业、施工队伍和资金。
2、乙方应按照规定的时间和要求,完成设计方案,并提交甲方。
3、丙方应按照规定的`时间和要求,完成工程施工任务,并确保工程施工质量。
4、丁方应按照规定的时间和要求,开展工程质量和进度监理任务。
第四章 工程分账
工程分账原则
1、各方应按照各自的投入,按照约定的分成比例分配工程收益;
2、所有的工程收益必须按照以下原则分配:先还贷款,再分红;
3、各方应及时向联合体委员会报告实际收益情况。
二、工程会计及分账
1、工程会计应由甲方负责,并报联合体委员会备案;
2、工程分账应在工程竣工后开展,由联合体委员会负责。
第五章 违约责任
一、各方承诺在合作过程中,遵守有关法律、行业标准和规范。同时,各方要本着互谅互让、责任共担的原则,以友好合作的态度共同推进工程进度。
二、如果各方一方出现以下情况,应承担违约责任:
1、未按照约定的时间和要求完成所承诺的任务;
2、在施工过程中违反有关规定,导致质量问题;
3、存在违法违规现象,给工程造成影响;
4、不按照约定分成比例分配工程收益等。
三、违约方应承担相应的违约责任,并赔偿造成的损失。
四、如果各方不履行协议项下的义务,应在联合体委员会开会讨论并协商解决。如无法解决,各方应更换不履行协议条款的方,维护协议的有效性,保证工程的顺利实施。
第六章 其他条款
一、甲方与乙、丙、丁三方签署本协议后,即形成四方合作联合体,一方违约,其余三方须全力维护合同执行效力;
二、对于本协议未规定的事宜,各方应进行协商解决。
第七章 法律效力
本协议自双方签字盖章之日起生效。协议有效期为工程完工之日。
本协议无论是一式两份还是多份,各份效力完全相同。
本协议的解释、执行和争议解决,应按中华人民共和国法律规定处理。如因本协议引起争议,双方应友好协商,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方(出资方):__________ 签字:____________
乙方(设计方):__________签字:____________
丙方(施工方):__________签字:____________
丁方(监理方):__________签字:____________
签约日期:____ 年 ___月 ____日
工程合作协议书范本 篇10
甲方(发包方):_______________电话:_________
单位名称:________________________________
乙方(承包方):_______________电话:_________
法定代表人:____________联系人:___________
身份证号码:______________________________
第一条.工程概况
1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
1.3家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争.优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工.包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(2)乙方包工.部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工.甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.5工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二条.施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
2.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________年_________月_________日,图纸一式三份,甲方.乙方.施工队各执一份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸);
2.2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方.乙方.施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);
2.3施工图纸双方签字后生效。
第三条.甲方权利义务
3.1开工前提供施工期间的水源.电源,并说明使用注意事项;
3.2参与对工程质量.施工进度的监督及对材料进场.工程竣工的验收;
3.3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;
3.4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位.房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点.方式.时间堆放,并按有关规定清运;
3.5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水.停电.物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条.乙方权利义务
4.1施工中严格执行国家;住宅装饰装修工程施工规范>,保证工程质量,按期完成工程;
4.2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;
4.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上.下管道的畅通;
4.4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置.方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道.下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;
4.5乙方设计师负责对甲方提供咨询.设计.报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程
4.6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;
4.7乙方采用的装饰材料不得以次充好.弄虚作假。
4.8乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料.粗制滥造;
4.9乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;
第五条.材料的提供
5.1由甲方提供的材料.设备,其规格.质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料.设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格.质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;
5.2由乙方提供的材料.设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料.设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌.规格.质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;
5.3甲方确定材料品牌.规格.型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的'_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货.换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;
5.4除合同注明外,五金(门锁.拉手.水龙头等).石材.瓷砖.设备.洁具.灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。
第六条.工期延误
6.1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料.设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;
6.2甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;
6.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条.质量标准
7.1乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准.规范进行施工。
7.2乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
7.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条.工程验收和保修
8.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
8.2水.电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
8.3油漆.面层涂料施工前验收;
8.4竣工验收。乙方应提前___天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;保修合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为___年)(见附件十:工程保修单)。
8.5在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为___年,有防水要求的厨房.卫生间和外墙面的防渗漏为___年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第九条.工程款支付方式
9.1竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
注:甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
9.2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增.减部分的款项。
9.3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
第十条.违约责任
10.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
10.2由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
10.3由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的___‰作为违约金。
第十一条.合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
11.1.提交________仲裁委员会仲裁;
11.2.依法向人民法院提起诉讼。
第十二条.几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
12.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条.附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲.乙双方直接签订合同的,本合同一式___份,双方签字(盖章)后生效,甲.乙双方各持___份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):________________乙方(签字):______________
签订地点:_________________签订地点:________________
日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日
工程合作协议书范本 篇11
甲方委托人:
联系地址:
授权委托人:身份证号码:
乙方居间人:一、身份证号码:
乙方居间人:二、身份证号码:
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协调,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责________工程项目引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,协助甲方参与投标、制定价格战略等,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。在投标前期及过程中,双方费用各自承担。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的1‰向乙方承担违约金。
4、甲方授权委托(联系电话,微信号)代表本公司与乙方、建设或招标代理单位进行接洽、联系、协商、确认等有关促成居间工程项目承包施工合同签订的事宜。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为甲方与建设单位签订的`工程承包施工合同总金额的%(百分之,税后),乙方无需向甲方开具发票。
2、甲方与建设方施工合同签订后乙方工作已全部完成。甲方应支付全部居间费,但考虑甲方前期资金压力较大,约定分期支付。委托方签订施工合同后,第一次临建费5%到委托方账户后付居间费20%,第二次进场预付款25%到委托方账户后付居间费30%,进场施工后4个月内付居间费20%,7个月内付居间费20%,10个月内付居间费10%,结清居间费全部余款。
3、居间费支付方式。乙方两人平分居间费,乙方指定的收款银行账户分别是:
一、户名,开户行,帐号;
二、户名,开户行,帐号;
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至________年________月________日后,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。委托期限到期后,甲方未向乙方发出书面终止协议的,本协议自动延期;或者,建设单位与甲方正处于签订项目施工合同的实质性协商谈判过程中,甲方不得单方终止本协议,本协议自动延期。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同壹式肆份,双方各持壹份,双方签字盖章后生效。
甲方盖章:
授权委托人签字:
乙方一签字:
乙方二签字:
签订地址:________区、县、市
签订时间:________年________月________日
工程合作协议书范本 篇12
发包单位:
施工单位:
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。
1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
2.1开工日期:(以实际进场时间为准)XX年6月5日。
2.2竣工日期:(即完工时间)XX年7月5日。
2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。
3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。
3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
4.1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的.交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
4.2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。
5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。
5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意
第六条违约责任
6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。
6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。
6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。
8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。
发包方: 承包方:
年 月 日 年 月 日
工程合作协议书范本 篇13
合伙人(以下简称甲方):____________身份证号码:________________
合伙人(以下简称乙方):____________身份证号码:________________
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1、甲方以现金出资,出资额为人民币______万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例____%。
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占____%。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的.出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1、本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方:____________联系方式:________________
乙方:____________联系方式:________________
签订日期:_______年_____月_____日_______年_____月_____日
工程合作协议书范本 篇14
一、甲方:
公司名称:______
地址:______
联系人:______
联系电话:______
电子邮件:______
二、乙方:______
公司名称:______
地址:______
联系人:______
联系电话:______
电子邮件:______
三、甲乙双方同意按照以下协议共同合作:
1、甲方愿意向乙方提供项目合作机会,乙方愿意与甲方合作完成项目。
2、甲乙双方同意在项目合作过程中,遵守以下原则:
(1)甲方保证项目的需求和目标,乙方保证项目的实施和完成。
(2)甲乙双方按照各自的职责和任务,共同协作,确保项目的成功完成。
(3)在项目合作过程中,甲乙双方必须保持良好的沟通和协调,及时解决项目中出现的各种问题。
(4)在项目合作过程中,甲乙双方必须尊重各自的`知识产权和商业机密,不得侵犯对方的合法权益。
4、甲乙双方同意在项目合作过程中,按照以下协议执行:
(1)甲乙双方同意在项目合作开始前,签订书面的合作协议书,明确双方的责任和义务。
(2)甲乙双方同意在项目合作过程中,按照合作协议书的约定,共同协商解决项目中出现的各种问题。
(3)甲乙双方同意在项目合作完成后,按照合作协议书的约定,结款并终止合作。
5、甲乙双方同意在项目合作过程中,按照以下协议享受权利和承担义务:
(1)甲方同意向乙方提供项目合作机会,乙方同意与甲方合作完成项目。
(2)乙方同意向甲方提供项目执行服务,甲方同意支付相应的报酬。
(3)甲乙双方同意在项目合作过程中,按照合作协议书的约定,分享项目的收益。
(4)甲乙双方同意在项目合作过程中,遵守各自的商业机密和知识产权,不得侵犯对方的合法权益。
6、本协议自双方签字盖章之日起生效,甲乙双方需共同遵守。
七、其他约定事项:
1、甲乙双方同意在项目合作过程中,按照合作协议书的约定,签署书面的文件和协议。
2、甲乙双方同意在项目合作过程中,按照合作协议书的约定,对项目进展和完成情况进行汇报。
3、甲乙双方同意在项目合作过程中,按照合作协议书的约定,对项目风险和成本进行风险评估和控制。
4、甲乙双方同意在项目合作过程中,按照合作协议书的约定,对项目绩效进行评估和奖励。
5、甲乙双方同意在项目合作过程中,按照合作协议书的约定,对项目变更和终止进行审批和执行。
6、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:______
签字盖章:______
日期:______
乙方:______
签字盖章:______
日期:______
【工程合作协议书】相关文章:
工程合作的协议书06-27
工程合作的协议书03-10
工程合作施工协议书03-16
【通用】工程合作的协议书07-02
工程合作协议书06-21
关于工程合作的协议书02-21
装修工程合作协议书03-20
工程合作协议书范本01-27
工程合作施工协议书[优选]03-25
工程股份合作协议书06-07